Orzeczenie
Wyrok SN z dnia 7 lutego 2024 r., sygn. II CSKP 2040/22
W sprawach dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o dzieło, wykonawca nie może przerzucić odpowiedzialności za braki wykonania dzieła zgodnie z projektem, jeśli sam nie dopełnił obowiązków wynikających z art. 634 k.c. polegających na zawiadomieniu o okolicznościach uniemożliwiających prawidłowe wykonanie umowy, zwłaszcza gdy wynikają one z projektów dostarczonych przez zamawiającego, nad którymi wykonawca sprawuje nadzór.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:
SSN Władysław Pawlak (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Dariusz Dończyk
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 7 lutego 2024 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej C. spółki jawnej w G.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z 17 marca 2021 r., I AGa 205/20,
w sprawie z powództwa Ł. B.
przeciwko C. spółce jawnej w G.
o zapłatę,
oraz z powództwa wzajemnego C. spółki jawnej w G.
przeciwko Ł. B.
o zapłatę,
uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację strony pozwanej C. spółki jawnej w G. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 1 września 2020 r., IX GC 402/20, w zakresie uwzględniającym powództwo główne i orzekającym o kosztach postępowania za pierwszą instancję oraz w odniesieniu do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego i w tych zakresach sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku
UZASADNIENIE
Ł. B. (powód) w pozwie skierowanym przeciwko C. spółce jawnej w G. (strona pozwana) domagał się zasądzenia kwoty 85 399,69 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od 7 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty, tytułem brakującej części umówionego wynagrodzenia za wykonanie opakowań foliowych. Z kolei strona pozwana wystąpiła z powództwem wzajemnym o zasądzenie kwoty 10 258,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 20 listopada 2017 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu uiszczonej zaliczki na poczet wykonania umowy w związku ze złożeniem oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia w przedmiocie akceptacji przygotowanych przez powoda do druku wizualizacji projektów opakowań.
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right