Kosztowy nadzór inżynierski po wygaśnięciu umowy - Wyrok SN z dnia 5 lipca 2024 r., sygn. II CSKP 2238/22

Wynagrodzenie za usługi świadczone po wygaśnięciu umowy oraz niewypłaconą część wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu umowy o nadzór inwestorski nie przysługuje, gdy umowa nie przewiduje takiego wynagrodzenia ani stosownych warunków jego obliczenia w razie opóźnienia realizacji robót budowlanych.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) ‎

SSN Władysław Pawlak (sprawozdawca) ‎

SSN Agnieszka Piotrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 5 lipca 2024 r. w Warszawie ‎skargi kasacyjnej "E." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., "E." spółki akcyjnej w L. i "H." w L. 1

oraz skargi kasacyjnej P. spółki akcyjnej w W. ‎od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie ‎z 30 września 2020 r., VII AGa 306/20, ‎w sprawie z powództwa "E. " spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.,

"E." spółki akcyjnej w L. i "H." w L.1 ‎przeciwko P. spółce akcyjnej w W. ‎o zapłatę 323.767,75 zł,

w sprawie z powództwa "E." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.,

"E." spółki akcyjnej w L. i "H." w L.1 ‎przeciwko P. spółce akcyjnej w W. ‎o zapłatę 1.925.371,61 zł,

1. oddala obie skargi kasacyjne;

3. zasądza od powodów "E." sp. z o.o. ‎w W., "E." spółki akcyjnej w L. i "H. " w L.1 solidarnie na rzecz strony pozwanej kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) zł, z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia powodom niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powodowie E. sp. z o.o. w W. (dalej: „spółka E.1”), E. S.A. w L. (dalej: „spółka E.2”) oraz H. […] (dalej: „spółka H.”) w pozwie skierowanym przeciwko P. S.A. w W. domagali się zasądzenia na ich rzecz łącznie kwoty 323 767,75 zł z ustawowymi odsetkami od 9 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty, jako wynagrodzenia z tytułu pełnienia usług nadzoru inżynierskiego na szczegółowo opisanej inwestycji za okres po wygaśnięciu umowy z 17 grudnia 2009 r. o nadzór i zarządzanie projektem „modernizacja linii kolejowej […], Etap II. Pilotażowe wdrożenie […] w Polsce na odcinku […] - w części […] (dalej: „umowa z 17 grudnia 2009 r.”), tj. od 18 kwietnia 2014 r. do 12 sierpnia 2014 r.